甲方拖延验收导致项目进展缓慢，如何应对？

发包方拖延验收或未经验收擅自使用建设工程，承包人可以起诉要求按合同约定价款给付工程款。根据规定，当事人对竣工日期有争议时，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

法律分析

可以起诉到法院维权。如果已经提交验收报告，发包方拖延验收，或者未经验收擅自使用的，均可以要求对方按照合同约定价款给付工程款。

按规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

拓展延伸

解决甲方拖延验收对项目进展造成的困扰

针对甲方拖延验收对项目进展造成的困扰，我们可以采取以下措施来解决问题。首先，与甲方进行积极沟通，明确验收标准和时间节点，并确保双方的理解一致。其次，及时跟进项目进展情况，监控甲方的验收进度，并及时提醒甲方履行验收义务。如果甲方仍然拖延验收，我们可以考虑采取法律手段，如发送正式通知书，催促甲方履行合同义务。同时，我们也可以与甲方协商制定补偿措施，以缓解项目进展缓慢所带来的损失。最后，我们应保持耐心和专业态度，寻求与甲方合作解决问题的最佳方案，确保项目能够顺利进行。通过以上措施，我们有望解决甲方拖延验收对项目进展造成的困扰，保证项目按计划进行。

结语

通过法律手段，可以要求发包方按合同约定给付工程款。如果甲方拖延验收，我们可以与其积极沟通，明确验收标准和时间节点，并监控其验收进度。若甲方仍然拖延，我们可以考虑发送正式通知书催促其履行合同义务。同时，我们也可以与甲方协商制定补偿措施，以减轻项目进展缓慢所带来的损失。保持耐心和专业态度，寻求最佳解决方案，确保项目顺利进行。

法律依据

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释》第十四条：

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。