您的当前位置:首页正文

通用大型工程合同

2021-09-01 来源:个人技术集锦

  发包方(甲方):  承包方(乙方):  依照《民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就 工程施工事项协商一致,特订立本协议。  

  一、工程概况:  

  1、 工程名称:  

  2、 工程地点:  

  3、 工程内容:详见招标文件。  

  4、 工程期限:____日历日  

  4.

  1、工程施工工期:自甲方通知进场施工开始计算工期,总工期 60 天。每拖延一天,乙方需支付甲方每日 元违约金。  

  4.

  2、在施工过程中,如遇下列情况则顺延工期,具体顺延期限通过双方及时协商,并以书面形式确定:  

  4.

  2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;  

  4.

  2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者;  

  4.

  2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。  

  5、 工程承包方式:本工程采用施工总承包,并采用固定总价包干,包工包料。工程量如有变更,按照投标文件中的单价进行合同价调整(详见招标文件和投标报价书)。  

  6、 工程价款:通过公开竞标本工程价款(大写) 元人民币。  

  二、合同组成部分:  

  1、工程施工合同协议条款;  

  2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要;  

  3、招标文件;  

  4、投标报价书;  

  5、施工图纸;  

  6、工程变更通知单;  

  7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。  

  三、驻工地代表:  

  1、甲方驻工地代表:  

  2、乙方驻工地代表:  

  3、监理方代表:  四:甲乙方工作:  

  1、甲方工作。  

  1.1施工场地具备开工条件;  

  1.2外部施工环境协调,内部工程质量、安全、进度管理;  

  1.3按节点支付工程款;  

  2、乙方工作。  

  2.1 工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护;  

  2.2保证施工场地整洁,遵守建设工程安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,如发生安全事故,其一切责任及费用,包括事故处理费用,均由乙方自负;  

  2.3 服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理,及时提供进场材料设备出厂证明、  合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。  

  五、 工程结算及付款方式:  

  1、付款方式(以招标文件为准)  

  1.

  1、根据施工图,实行总价包干,单价不调整,施工时工程量有变动的,按规定调整。  

  1.

  2、工程量完成 %,付合同造价的 %, ;  

  1.

  3、工程量完成 %,再付合同造价的 % ;  

  1.

  4、工程竣工验收再付至合同造价的 %;  

  1.

  5、工程结算办理完毕再付总结算造价的 %;  

  2、工程竣工验收合格后,双方按合同约定办理结算。  

  六、工程质量及验收标准:  

  1、乙方应有关规范施工,并确保验收;  

  2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品;  

  3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的,甲方有权要求  乙方停工整改、缓发工程进度款,情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场,并承担由此造成一切损失。  

  七、工程保修:  

  1、保修内容:所施工的全部内容;  

  2、保修期:土建工程保修________年;水电设备保修________年;苗木绿化管护期________年。  

  3、保修责任:在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修,并赔偿造成的损失,如使用不合格材料,乙方承担造成所有经济损失。  

  八、违约责任:  

  1、在乙方提请竣工验收后,甲方无正当的理由不组织工程验收,每日支付延迟验收违约金______元。  

  2、甲方无正当理由拒付工程款的,每月赔偿 元迟延付款违约金。  

  3、乙方未按清单所示的产品(苗木)名称、型号、规格、品牌、产地等提供,私自变更的,甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值 %的违约金。  

  4、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的,甲方有权要求乙方偿付工程款总值 %的违约金,并承担由此造成的相关损失,乙方偿付了违约金后和损失费后,不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。  

  5、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的,由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。  

  九、合同份数及有效期限:  

  1、合同一式四份,甲乙双方各执贰份;  

  2、本合同自双方签字盖X之日起生效,在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。  

  十、附则:  

  1、如有特别情况或未尽事宜,双方根据实际情况拟定附则条款,作为本合同之附件。  

  2、根据需要,甲方有权进行设计变更,若因变更给乙方造成损失,乙方应在接到变更通知后____日内书面提出赔偿报告,否则甲方视为乙方无损失。  

  3、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,解决不成交由甲方所在地判决。  

  4、其他未尽事宜双方可另行商定。  甲方:(盖X) 乙方:(盖X)  地 址: 地 址:  法人代表:(盖X) 法人代表:(盖X)  或委托人(签字) 或委托人(签字)  电 话:: 电 话

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容