甲方： 乙方：
甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，并根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就乙方分包甲方承接的北京海淀区六里屯垃圾填埋场监控机房工程事宜，达成如下协议： 1、施工分包方式：
主要采取包清工方式，甲方提供所有的线缆桥架线槽、装修材料、设备及必要的配件辅材，乙方提供为完成上述工程所需的人工。但乙方需自备为完成上述工程所需的专业工具、仪表等器具。
注：部分工程采取包工包料方式（具体见施工分包内容）；在施工过程中，乙方施工人员自行解决交通、食宿。 2、施工分包内容： 1）装饰装修工程
吊顶防尘保温处理、铝合金微孔板安装；墙面找平，刷白；地板下线槽、线缆敷设，地板由地板厂家敷设，我方配合。制作安装1樘甲级钢制防火门（尺寸：2.1*2.2m）；给防火门刷防锈漆，刷防火涂料；机房入口踏步制作安装；机房所有的空洞封堵；机房内所有的垃圾、废弃物清运。 2）供配电系统
配电柜位置摆放、固定，配电柜内元器件连接、配电柜之间线管连接；照明灯具安装（含管线连接）；所有的开关插座安装（含管线连接）。 3）机房内防雷接地
包括机房内所有必须安装有防雷接地装置的设备、线缆的防雷接地处理。包括防雷器的安装、铜接地母带制作敷设、接地铜编制带制作安装、机柜接地铜条制作安装、接地干线敷设、等电位箱制作安装、工业连接器安装。 4）机房外电源接地
根据标书机房外电源接地示意图，主要工作由：挖地沟及填平、等电位连接排制作及安装、水平接地镀锌扁钢制作及安装、垂直接地角钢、引入接地线敷设、等电位和设备连接线敷设、等电位连接带制作及安装、等电位连接网格制作及安装、
户内接地母线敷设；接地端子箱制作及安装。 5）UPS系统
UPS主机与电池之间的连接、电池柜组装及码放、配电柜与UPS主机的连接。 6）精密空调系统
精密空调机组的搬运与码放、室外机安装（包括安装支架制作）、冷媒管制作及敷设、防水坝搭建。 7）新风排风系统
新风机、排风机安装；地板送风口、吊顶百叶回风口、自垂百叶排风口安装；防烟防火阀、余压阀安装；金属风管制作安装。
8）门禁系统机房内所有系统、线槽、线管、线缆的敷设 管线敷设、设备安装（包括开锁孔）
注：乙方的工程量以甲方最终深化设计后的设备材料清单为基础核算。如在施工工程中工程量有明显变化，双方再行商议减少或增加工程量。 3、合同金额：柒万伍仟元整（75000.00） 注：1）工地需安排1名工地负责人，其工作职责：监督各专业施工质量、进度，协调和甲方/监理关系；编制设备材料进场计划、设备材料报验；参加甲方及监理组织的会议；编制工程竣工验收资料；配合甲方及监理验收等。如甲方委托乙方安排工地负责人，甲方需按6000元/月支付工地负责人工资，支付周期计算方式：从工地负责人第一天正式进场至工程竣工经业主验收合格之日。当月不足15天的，将工资折合成日工作后按实际天数结算。当月超过15天的，按一个月计算。
2）如甲方委托乙方进行系统深化设计（和甲方沟通进行功能确认、设备材料清单调整等）、各类图纸制作（平面布置图、各系统平面图、效果图、系统示意图、设备安装大样图、竣工图集等），乙方可安排专人负责。但甲方需支付设计费用6000元。
4、付款方式：双方签订合同后5个工作日内，甲方支付给乙方合同额50%的预付款，计人民币： 在工程量完成50%时，甲方支付给乙方合同额30%的工程款，计人民币 工程竣工经甲方验收合格后5个工作日内，甲方支付给乙方剩余合同额20%的工程款，计人民币： 。
注：如甲方委托乙方安排工地负责人，甲方需在双方签订合同后5个工作日内支付给乙方工地负责人第一个月工资。如甲方委托乙方进行系统深化设计和各类图纸制作，甲方需在双方合同签订后5个工作日内支付给乙方50%的设计费，另外50%设计费在工程经业主验收合格之日后5个工作日内支付。设计费用不含图纸打印费，图纸经业主、监理确认后由甲方自行出图、晒图。
5、工期：30天，从甲方材料进场之日起计算。甲方供应材料必须及时，以免出现停工待料情况，如无特殊情况，乙方不得延误工期。施工过程中，当出现可能延误工期的情况时，乙方需及时通知甲方，以便甲方及时采取应对办法。 6、乙方施工队应采取必要的、合理的防护措施以防止发生人身伤亡事故。如在施工过程中发生人员伤亡事故，由乙方承担一切后果（包括人员手术费、医药费、住院费、丧葬费等）。 7、有未尽事宜，双方另行协商解决。
8、在合同执行过程中有有争议的，双方首先协商解决，协商未果的，然后通过仲裁机构进行仲裁，一方对仲裁结果不满的，可向合同签定地法院提起诉讼。 9、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 地址： 地址： 电话： 电话： 代表签字： 代表签字：
年 月 日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容