项目名称： 工程
合 同 书
设计单位： 工程有限公司 日 期： 二○一五年 十 月 二十五 日
1
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合建筑楼体灯光亮化具体情况,经双方协商一致,本着自愿､平等､互利为原则,签订如下条款｡
一､项目名称和地点
1､项目名称： 工程 2､工程地点： 二､工程内容、技术资料、图纸提供办法及质量技术要求：
依据甲乙双方确认的 《 工程效果图及报价表内容》施工。
项目内容及要求：
1、文字内容：“ ”。
2、要求：“ ”白天颜色 绿色 夜间光源 红色 “ ”白天颜色 红色 夜间光源 白色
3、其他工程材料内容及规格依据甲乙双方确认的《 LED发光字工程报价表 》内容为准施工。（详见附件）
三､承包方式和造价:
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方设计、安装。
《 LED发光字工程》合计总造价为 元整, (大写: 元整)（不含税金）｡
四､工程价款支付､结算方式:
1、合同签订后甲方支付给乙方工程款 ¥ 元整 ，即（大写： 万元整）；
2、工程完工由甲方验收后，甲方一次性支付乙方工程款剩余款项，即
2
¥ 元整，（大写： 元整）；
五､ 工程期限：
1、计划工程日历期限为 个工作日 ，如遇到无法抗拒自然因素(如刮风下雨､雪等)等原因,工期相应顺延｡
2、如因甲方现场配合问题造成的窝工、停工，工期相应顺延，乙方不承担工期延误的相关责任。
六､双方责任 (一) 甲方责任
1、甲方为乙方提供施工工具用电源（即手枪钻、切割机等），不计电费。 2、材料进场前，甲方安排相关负责人员协调现场、配合施工, 并协助乙方选好材料堆放场地，为乙方提供必须的施工条件。
3､甲方应按本合同及时拔付工程款项｡如工程款不能及时到位,工期相应顺延｡造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失｡
4、工程竣工后，甲方负责工程验收及款项拔付手续。 (二)乙方责任
1､乙方必须按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保LED发光字安装结构的安全性｡乙方必须保证结构使用安全，施工操作安全，并承担施工过程中的安全保险及安全责任。
2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任｡
3、乙方在施工前对现场施工人员进行安全培训，并对施工现场设置安全防护设施，准备安全防护用品；
4､ 乙方工程竣工,应书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,视为验收通过｡
3
5、乙方对该工程中所有产品免费保修期为 年。 七、工程竣工验收
1、工程中所使用材料均符合国家相关规范标准为准；
2、工程竣工后，保证所有产品正常工作，即为合格。如因产品质量问题不能交付使用，由乙方及时检修更换。
八、工程变更
凡涉及到本工程确定的设计方案以外的变更或增加项目，由甲、乙双方协商确定后，以书面形式签字盖章生效，作为本合同有效附件，并相应调整合同价款及竣工日期。
九､违约责任:
如甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,可起诉至人民法院裁决｡ 十、其他事宜
1、 合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守｡ 2、 本合同一式 份,具有同守效力,其中甲方持 份，乙方持 份｡ 3、 经双方确认后的设计图纸为本合同的有效附件｡
4、 《 LED发光字工程报价表》作为本合同有效附件。 5、 本合同由甲乙双方签字盖章后生效｡
甲方(盖章)：
代 理 人：
日 期：
乙方(盖章)：
代 理 人：
日 期：
4
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容